招标序号：丽建招A 2012 175号
丽水出入境检验检疫局综合实验用房实验室装修、设备采购及安装工程
（第二次）
招
标
文
件
招 标 单 位：丽水出入境检验检疫局
法定 人：
招标 机构：浙江建航工程咨询有限公司
法定 人：
2012年 12 月11日
备案单位（盖章）： 登记单位(盖章) :
目 录
第一章 投标须知
一、招 标 公 告（第二次）
招标序号：丽建招A2012 175号
一、 丽水出入境检验检疫局 的建设项目丽水出入境检验检疫局综合实验用房实验室装修、设备采购及安装工程，已经主管部门批准建设，建设资金来自财政。浙江建航工程咨询有限公司 受业主委托具体负 工程的招标事宜。
二、工程概况：
工程地点：城北路与寿尔福路交叉路 南侧 工程造价：3766839元
工期要求：120日历天（含春节等法定节假日）
质量要求：一次性验收合格并配合创丽水市文明标化工地、丽水市建设工程九龙杯（优质工程）。
三、投标人资格要求:
(1)投标人资质类别和等级：同时具有建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质（或建筑装饰装修工程专业承包二级资质加建筑装饰设计专项乙级及以上资质）、机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人；
(2)拟派项目经理具有机电工程专业建造师二级及以上注册证书或机电工程专业建造师临时执业证书，且无在建工程；
(3)投标人或项目负责人被认定有丽水市严重不良行为的，或项目负 是公务员或事业单位工作人员的，谢绝参加该项目投标；
(4) 丽水市外建筑业企业参加本项目投标的，须到丽水市住房和城乡建设局一楼建筑业协会115办公室办理《丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证》(具体参照丽建发〔2009〕170号文件)。未办理《丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证》的，拒绝参加本项目的投标。
(5) 本工程允许联合体参加投标，具有机电设备安装工程专业承包资质的作为牵头方。
四、本工程采用资格后审的方式 合格投标人。
五、招标文件索取途径：
1、书面不记名索取：2012年12月11日起在丽水市招标投标中心不记名购买，每本收取工本费500元人民币。
2、网上下载：2012年12月11日起在丽水采购与招标网http://www.lscgzb.gov.cn/）上发布并供下载。
六、其他规定
1、本工程不接受挂靠、已有在建或中标项目的项目负 投标，投标人及其所派的项目负责人必须符合丽水市的相关规定。
2、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。
3、本工程评标采用电子评标辅助系统（具体见招标文件），投标人须购买“投标工具”专用光盘（注：试用阶段光盘无效），专用光盘150元/2张，相关事宜请与杭州擎洲软件有限公司联系（地址：丽水市招标投标中心3楼，电话：0578-2155726），并请各投标人认真详读“丽水市工程招标项目电子评标辅助系统注意事项”。
招标人：丽水出入境检验检疫局 招标 机构：浙江建航工程咨询有限公司
地 址：丽水市花园路636号 地 址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼
电 话：2227140、2227141 电 话：2129802 2139703
联系人：吴华强、麻鹏鹏 联系人：胡军 郭玲玲
公告发布时间：2012年12月11日
二、招标重要事项表
前附表一 第1页共3页
工程名称
丽水出入境检验检疫局综合实验用房实验室装修、设备采购及安装工程
建设地点
城北路与寿尔福路交叉路口东南侧
招标联系人
胡 军、郭玲玲
电 话
2129802、2139703
13905888772、13357080820
招标方式
×邀请 √公开
组织方式
×自行 √委托代理
招标范围
施工图范围内的装修、设备采购及安装等工程（具体详见工程量清单）
标段划分
一个标段
允许分包内容
不允许
投标人主要条件
(1)投标人资质类别和等级：：同时具有建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质（或建筑装饰装修工程专业承包二级资质加建筑装饰设计专项乙级及以上资质）、机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人；
(2)拟派项目经理具有机电工程专业建造师二级及以上注册证书或机电工程专业建造师临时执业证书，且无在建工程；
(3) 投标人或项目负责人被认定有丽水市严重不良行为的，或项目负 是公务员或事业单位工作人员的，谢绝参加该项目投标；
(4)丽水市外建筑业企业参加本项目投标的，须到丽水市住房和城乡建设局一楼建筑业协会115办公室办理《丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证》(具体参照丽建发〔2009〕170号文件)。未办理《丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证》的，拒绝参加本项目的投标。
(5) 本工程允许联合体参加投标，具有机电设备安装工程专业承包资质的作为牵头方。
建筑面积
地上建筑面积为10143m2，地下室为1855.2m2
质量要求
一次性验收合格并配合创丽水市文明标化工地、丽水市建设工程九龙杯（优质工程）
承包方式
专业承包
工程类别
三类
招标要求工期
120日历天（含春节等法定节假日）
招标控制价
3766839元
（含暂列金18万元）
评标基准价范围
招标控制价下浮8% ～13%
（暂定金计入总价，不作下浮）
投标保证金
金额
人民币陆万元整。交纳具体方法详见前附表三。
交易席位证
按丽水市招标投标中心规定办理。
招标文件工本费
金额
500元（不退还）。
投标有效期
投标截止日后 90 日历天
投标文件份数
商务标：一套正本一套副本；技术标：一套正本伍套副本
投标文件递交
递交至： 丽水市招标投标中心 开标大厅
地址： 丽水市解放街373号三楼
接收人：浙江建航工程咨询有限公司
投标截止时间： 201 年12月 31日上午9：00时
开 标
时间： 与投标截止时间同一时间
地点： 丽水市招标投标中心 开标大厅
评标办法
详见招标文件第七章
前附表一续表 第2页共3页
序号
项目内容
招标文件要求
备注
1
中标人履约担保金额
合同总价的 10 %
其
中
质量未达到一次性验收合格违约金
合同总价的 3 %
未履行项目负 及主要施工管理人员到场承诺违约金
合同总价的 3 %
未履行工期承诺违约金
合同总价的 3 %
未履行安全生产、文明施工承诺违约金
合同总价的 1 %
2
民工工资支付担保
按丽水市有关规定执行
3
报告开工时间
收到开工通知
后 5 天内
4
工期提前、延误
（1）
工期延误赔偿标准
2000 元/天
（2）
工期延误赔偿限额
合同总价的 3 %
（3）
工期提前奖励标准（在甲方要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励，）
2000 元/天
（4）
工期提前奖励限额（在甲方要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）
合同总价的 3 %
5
安全生产、文明施工费
详见招标文件
6
检验试验费
7
规费1
8
规费3
9
税金
10
工程质量保修金
合同总价的 5 %
前附表二 第3页共3页
序号
事项
说明或注意事项
备注
1
资格
后审
开标时根据招标文件要求审查投标人资格。
详见招标文件
2
开标时必须到场的人员
a、法定代表人提供法定 人资格证明书和有效身份证明或被委托代理人提供法定 人授权委托书、到投标时连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险缴纳证明原件或当地社保处出具的相关证明原件（总经理是被委托人的可不提供。）、本人有效身份证明参加投标活动。未派员参加或所派人员随带证书不符合招标文件规定的，均视为放弃投标。
b、投标书中拟定的项目负责人持项目负责人证书原件和有效身份证明参加。 c、项目负 和法定代表人或被委托 人不为同一人。
详见招标文件
3
开标时应提交的证件原件
a、企业营业执照副本b、企业资质证书副本c、企业安全生产许可证d、投标文件中拟定项目负责人的注册建造师证书或临时执业证书e、企业分管安全生产副经理的任职书或聘书 f企业法定 人（A类证）、企业负 （A类证）、企业技术负 （A类证）、企业分管安全生产的副经理（A类证）、项目负 （B类证）、专职安全员（C类证）的安全生产考核证书g、《丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证》（丽水市外企业提供）、f、项目管理班子配备表中的施工现场人员养老保险缴纳证明。（联合体参加的还需提供各成员方的企业营业执照副本、企业资质证书副本、联合体协议书）
丽建发[2005]268号文件
4
投标保证金缴纳
方式
1、银行保函方式提交：投标截止时间前递交由投标人基本账户开户银行出具的银行保函，保函开具对象为丽水市招标投标中心。
2、有年度投标保证金缴纳证的企业按丽招管办[2011]6号文件规定执行，在递交投标文件时出示缴纳证，超过缴纳证额度的投标保证金以银行汇票方式交到以下账户：
收款单位名称：丽水市招标投标中心
开户行：丽水市建行莲城支行
银行帐号：3300 1696 1350 5000 5879
3、其它方式：银行汇票方式交纳：
收款单位名称：浙江建航工程咨询有限公司
开户行：浙江丽水莲都农村合作银行营业部
银行帐号：2010 0009 8466 491
（采用第1种或第2种方式交纳投标保证金的，由送标人在递交投标文件的同时将票据递交至丽水市招标投标中心指定工作人员处，采用第3种方式交纳投标保证金的，由送标人在递交投标文件的同时将票据递交至浙江建航工程咨询有限公司指定工作人员处）
联合体参加的投标的，投标保证金由牵头方提交。
具体金额详见前附表一
5
招标文件工本费
交纳注意事项：
在投标截止时间前以现金形式交纳。
具体金额详见前附表一
6
招标控制价
投标人报价高于招标控制价的作废标处理。
详见招标文件
7
投标文件编制注意事项
按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。
详见招标文件
注：后面与本表有矛盾的以本表为准。
三、招标活动日程安排表
序号
工作内容
时 间 安 排
地 点
1
发布招标公告
2012年12月11日起
丽水采购与招标网(http://www.lscgzb.gov.cn/)
2
发放招标文件
同发布招标公告时间
获取方式1、网络下载：(http://www.lscgzb.gov.cn/) 2、书面索取：丽水市招标投标中心
3
现场踏勘
自行前往
工程所在地
4
投标人质疑时间
投标截止时间前10天
提交方式：
1、传真：0578-2152625
2、书面递交：浙江建航工程咨询有限公司
5
招标文件澄清或修改时间：
投标截止时间15日前
获取方式1、网络下载：(http://www.lscgzb.gov.cn/)
2、书面索取：丽水市招标投标中心
6
招标人发布紧急公告时间和媒介
投标截止时间5日前
7
投标文件截止
时间
同前附表一
投标文件递交至: 丽水市招标投标中心
8
交纳投标保证金
投标截止时间前
具体详见招标文件
9
开标时间
与投标截止时间同一时间
丽水市招标投标中心
10
预中标公示
公示3个工作日
丽水采购与招标网
11
招标人对中标人资格复核
中标通知书发出以前，拟中标人必须全面配合，提供依据，否则对其作最不利处理。
具体事宜详见招标文件
12
招标人决标，发中标通知书
公示结束后
1、书面发送给中标单位；
2、在丽水采购与招标网告知其他投标人中标结果。
13
签订合同
中标通知书发出之日起7日内
业主指定
14
投标保证金的退还，按招标文件规定不予退还情况的除外
签订年度保证金交纳协议的企业保证金退还按协议约定执行。其余方式交纳的保证金退还途径：预中标候选人在合同签订后退还，其余投标人在中标通知书发出后3个工作日内退还。
注：后面与本表有矛盾的以本表为准。
注意：本招标文件条款中带“” 符号为采用，带符号“”的为不采用
四、总 则
（一）工程概况
1、土建工程已经于2012年8月底完成中间结构验收。土建工程开工日期为2011年11月8日，工期为420日历天。
本项目的特点：1.与普通装修（包含在主体工程内，由总包单位承建）、精装修同时在建；2.总包单位原垂直运输系统已经接近饱和；3.室外场地即将开始施工；4.工程工期要求紧，质量安全要求高等情况。
鉴于以上特点，为明 方 、权利和义务，防止出现责任不清、推诿扯皮，特别是防止由于双方无法就《工程质量、安全及配合施工协议书》达成一致意见，导致实验室装修无法顺利开工等影响工期、质量、安全的现象， 丽水检验检疫局综合实验用房项目工程能顺利有序的进行， 安全、文明施工，确保工程质量高标准严要求完成， 工程在工期内完成，确保创杯成功，故本招标文件事先设立《工程质量、安全及配合施工协议书》。《工程质量、安全及配合施工协议书》已经过土建工程施工单位确认，土建工程施工单位承诺，同意与承包单位按照本招标文件的《工程质量、安全及配合施工协议书》在本招标文件规定的日期范围内签订协议书。
总包配合费由招标人支付给总包单位，按中标价的3%支付。
2、现场施工条件
(1)建设用地面积： 可以满足施工要求 ；
(2)施工用水、电 可以满足施工要求 ；
3、工程资金来源及落实情况 财政资金已落实 。
4、文明施工、安全防护要求：本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）。
（二）投标费用
投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何 。
（三）本工程招标允许投标人组织联合体投标。
两个或两个以上投标人组成的联合体投标时，应该符合以下要求：
1．投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均构成法律约束。
2．应该指定一家联合体成员作为主办人，本工程联合体牵头人要求具有机电设备安装工程专业承包资质的一方担任。
3．联合体牵头人应该被授权 所有联合体成员享有权利和承担责任。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。
4．所有联合体成员应该按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应该对此作相应的声明。
5．联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应该随投标文件一起递交。
6．参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个和两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
（四）评标基准价范围、工程量清单及工程造价预算价
1、本工程 ??设立 不设立招标控制价，??设立 不设立评标基准价范围。
2、工程预算价是具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门颁发资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据招标项目施工图纸、现场条件及有关资料，按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据编制，经有关造价 机构审定后得出的工程造价。
招标控制价等于工程预算价，包括招标控制价总价、分部分项工程招标控制价、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费等。
评标基准价范围是指招标人根据招标控制价，按丽水市有关规定确定的评标基准价范围。
3、工程量清单及工程造价预算价参考下列预算、费用定额和政策性文件编制：
施工图；
建设工程工程量清单计价规范（2008版）；
浙江省建设工程计价规则（2010版）；
浙江省建筑工程预算定额（2010版）；
浙江省安装工程预算定额（2010版）；
浙江省建设工程施工取费定额（2010版）；
浙江省建设工程工程量清单计价指引；
丽水建设工程造价 信息2012年第9期,浙江造价信息2012年第9期；
有关文件、法律法规和省站的有关定额解释。
人工费已按市场信息价计入。
五、投 标 人 资 格
（五）投标人资格条件
(1)投标人资质类别和等级：同时具有建筑装饰装修工程设计与施工二级及以上资质（或建筑装饰装修工程专业承包二级资质加建筑装饰设计专项乙级及以上资质）、机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人；
(2)拟派项目经理具有机电工程专业建造师二级及以上注册证书或机电工程专业建造师临时执业证书，且无在建工程；
(3) 投标人或项目负责人被认定有丽水市严重不良行为的，或项目负 是公务员或事业单位工作人员的，谢绝参加该项目投标；
(4)丽水市外建筑业企业参加本项目投标的，须到丽水市住房和城乡建设局一楼建筑业协会115办公室办理《丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证》(具体参照丽建发〔2009〕170号文件)。未办理《丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证》的，拒绝参加本项目的投标。
(5) 本工程允许联合体参加投标，具有机电设备安装工程专业承包资质的作为牵头方。
（六）资格审查投标人须提交的资料
资格审查在??开标前 ??开标时进行，投标人必须提交附表二中要求的原件。投标人未提交证件或者提交的证件不能证明其达到投标资格要求的将被拒绝投标。
（七）资格评审方式
本次投标采用资格后审的方式 合格投标人。
六、招 标 文 件
（八）招标文件的组成
招标文件包括本文件及所有按第（十）条发出的修改澄清通知。招标文件必须经丽水市住房和城乡建设局备案后有效。
投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。
（九）招标文件的澄清
1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后按前附表三所列时间内以书面形式（包括传真）向招标人提出，招标人将通过丽水采购与招标网形式予以 。
2．所有问题的 ，将在投标截止时间前提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。
3．招标人发布紧急公告，将在开标截止时间前将通过丽水采购与招标网通知所有投标人。
（十）招标文件的修改
1、在前附表规定的时间前，招标人通过丽水采购与招标网通知所有投标人的方式修改招标文件，并经有关行政监督 部门备案。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在丽水采购与招标网上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。
2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。
3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。
（十一）投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝其投标或作废标处理，责任由投标单位自负。
（十二）投标担保
1、投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内擅自撤回其投标文件；
（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；
（3）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为；
（4）经查实，投标人存在以他人名义投标，或在企业及项目负 资质、业绩、在建工程、市场行为等方面弄虚作假的情形的；
（十三）勘察现场
建议投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。
招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理 结论概不负责。
七、投 标 报 价
（十四）投标报价
1、投标报价采用工程量清单计价。工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单项目的全部费用以及政策性文件规定的所有费用，费用包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等费用。采用固定价格报价的应考虑风险系数。
2、工程量清单计价采用综合单价法计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润所需的费用，并考虑风险因素，但不包括规费和税金。即：综合单价=规定计量单位项目人工费+规定计量单位项目材料费+规定计量单位项目机械使用费+取费基数×（企业管理费率+利润率）+风险费用。
3、安全文明施工费、检验试验费、规费、税金和民工工伤保险的取费，投标人必须按招标文件给定的费率（或区间）计取[计取基数按浙江省建设施工取费定额（2010版）及有关规定]，没有计取或未按下列费率（或区间）计取的作废标处理。
名称
安全文明施工费
检验试验费
规费1（排污费、社保费、公积金）
税金
规费3（农民工工伤保险）
装饰
2.84%-3.47%
0.88%-1.35%
13.36%
3.577%
0.132%
安装
7.61%-9.3%
0.64%-1.04%
11.96%
3.577%
0.132%
4、投标报价价格调整方式：本工程采用下列第 （1） 种方式。
（1）固定价格报价：投标人报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整 风险系数，在风险范围内今后不作调整。但符合以下条件的可以调整。(按建建发【2008】163号文件执行)
1.人工费调整范围都市论坛&ch wh!Z.g-A　　当结算期人工市场价或合同前80%工期月份的人工信息价平均值与投标报价文件编制期对应的市场价或信息价之比上涨或者下降幅度在15%以上时。（投标报价文件编制期采用的人工单价与对应的市场价或对应的信息价相比较，取大值参与调整条件的判别 。都市论坛,w7~*eNE&T2r　　2.材料费调整范围
8j:kY5F(`6GV*_0（1）单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在1%及以上，且该材料合同前80%工期月份的信息价平均值与投标报价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在10%以上时；都市论坛 |o(`%Pc`　　（2）单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在1%以下，但合同前80%工期月份的信息价平均值与投标报价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在20%以上时。*`$~4u*c#T0 　　调整方法都市论坛E4T4v^mVP　　 合人工费的调整范围，人工费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。@6UX}h(H_L9~0 　　 式 A=∑×（B÷C－1.15）×C×E???? 当B≥1.15C时；都市论坛k4I5U5bur_4z8@qhx　　C为投标报价文件编制期对应的人工市场价或人工信息价都市论坛R0Bl+fO;Gq }　　E为一、二、三类定额人工用工量。X T[!x V0 　　 合调整范围的材料，当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在3%及以下时不予调整；大于3%时可以抽料补差，材料费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。ao"tS8DE[thf?0 　　 式 A=[∑（B-C）×E+F]－0.03G???? 当[∑(B-C)×E＋F]≥0.03G时；都市论坛L!l/| X&d6Ii+S　　A=[∑（B-C）×E+F]＋0.03G???? 当[∑(B-C)×E＋F]≤-0.03G时0d6^l9J$a0 　　其中：A为材料差价合计3ZX4L V's$Re)D0 　　B为结算期材料市场价或合同前80%工期月份的材料信息价平均值] DnGXaSa0 　　C为投标报价文件编制期对应的材料市场价或材料信息价都市论坛zo%O+]G&C　　E为单种规格材料定额用量都市论坛`;\?F0si$VP　　F为材料差价合计对应的税金都市论坛.dt%{C qB7I'C　　G为工程合同造价B KMb_*k'Q"U-SJC,T0 　　因发包人原因（不包含前附表二第8点情况）造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。都市论坛5gl&k/_;u up;D/O f　　发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据，在工程实施过程中要及时签订补充合同或协议。都市论坛;Y#f$GxD4OR价差只计取税金，不计取其他费用。 （2）可调价格报价：投标人所报的综合单价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
①人工调整： （按照施工期人工信息价的平均价调整差价） 。
②材料调整：（按照施工期材料信息价的平均价调整差价 ） 。
③机械台班调整：（按照施工期机械台班信息价的平均价调整差价） 。
他调整：（差价只可以计取税金，不上、下浮动，其他费用不得调整 ） 。
以上涨（跌）幅度及调整差价均以审定标底信息价为基数。
5、投标报价编制要求
⑴投标人应使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；
⑵符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件 。
八、投标文件的编制
（十五）投标文件组成
１、投标文件由商务投标文件与技术投标文件组成
（1）商务投标文件包括下列内容：
1）投标函；
2）法定代表人资格证明书和身份证复印件；
3）委托代理的提供法定 人授权委托书、被委托 人身份证复印件、被委托 人至投标前连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险交纳证明的复印件（总经理是被委托代理人的可不提供）；
4）企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证（工商注册地在丽水市外的企业提供）（复印件）；
5)项目负责人证书、身份证（复印件）；
6）企业分管安全生产副经理的任职书或聘书（复印件）；
7）企业法定代表人（A类证）、企业负 （A类证）、企业技术负 （A类证）、企业分管安全生产的副经理（A类证）、项目负 （B类证）和项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）；
8）项目管理班子配备情况表；
9）投标单位资格自查表；
10）承诺书；
11）联合体协议书（联合体参加的需提供）
12) 联合体成员方的资料（联合体参加的需提供）
13）业绩证明材料
14）投标人认为需要提交的其他资料
15）投标报价书及电子招投标专用光盘（一 副共两张，用招标人提供的专用软件制作，并只能使用招标人提供的专用光盘刻录，与商务投标文件一起密封提交，光盘上注明投标单位名称、工程名称、光盘密码）
16）材料要求表
(2)技术投标文件包括下列内容：
1）技术响应情况
2）实验室设计图完善及深化方面的合理化建议
3）各系统配置的主要设备技术指标
4）各系统的技术理 掌 度、系统集成要求
5）施工组织设计（即施工管理情况）
6）选用的材料、设备技术及性能
7）推荐的生产厂家或品牌的选择情况
8）维保服务情况
2、 本工程的投标文件 ??提交不提交 技术投标文件。
3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设 制。
（十六）投标文件的份数和签署
投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
投标文件 与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。
3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
4、本工程中标后，须再提供肆本副本商务投标文件。在领取中标通知书之前递交至招标代理机构，递交的副本投标文件必须和投标的一致。
九、投标文件的递交
（十七）投标文件的密封与标志
1、密封：投标人必须将投标文件商务投标文件和技术投标文件分开密封提交，商务投标文件和技术投标文件在密封处加盖投标人印章和法定代表人盖章，将投标文件的技术标部分分内、外密封袋包装，技术标封面（正本一份，副本伍份，具体格式见招标文件）单独密封在技术投标文件的内密封袋内（内密封袋封面上不得加盖任何印章，空白即可），再将装订成册的技术投标文件和内密封袋一起密封在外密封袋内。
2、标志：商务标和技术标封袋外面必须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称全称。
3、本工程技术部分投标文件采用 暗标 方式进行评审，技术标中不得有显现投标人的识别标志，具体规定为：
① 技术标内容统一采用白色普通A4纸打印，文字标题采用2号仿宋体，其他采用小4号仿宋体字体，技术标统一采用胶装，但进度网络计划图等图表可采用A3纸，字体和字体大小可自行编排。
② 投标文件中不得出现明示投标单位身份的内容、标识。不得出现塑封、黑边等可能明示或暗示投标单位身份的标志、记号。
③ 技术标中不得出现有关人员名字，人员名字应用编号表示，并将编号对应的名字写在商务标中，相关人员资质证书复印件附在商务标中。
④ 统一编制页码，页码采用小4号仿宋体并不得作任何修饰，编写在页面下方中间位置。
特别提醒：若技术标投标书未按上述要求编制，或在技术标标书中能体现出投标单位情况的将做废标处理。
（十八）投标截止期
投标人应在投标须知中前附表一规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。
招标人可以按本文件第（十）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。
超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。
（十九）投标文件的修改与撤回
投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。
投标人的修改或撤回通知，应按按本文件第（十六）和（十七）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）
投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
十、开 标
（二十）开标
1、开标由招标人主持，所有投标人准时参加。
2、开标时需到场的人员及需携带的证件原件见前附表二。项目负 与法定代表人或被委托 人不为同一人，否则视同该投标人未参加开标会议。
3、开标时投标人按本招标文件第（六）条要求提交资料原件，以备查验。
4、开标时，由投标人推选的 或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封， 投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字 。
5、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。
6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。
7、评委会按照下列要求对所有签收的投标文件进行符合性审查。招标人如在开标现场发现有下列情形之一的，应在开标会上做好记录，并提交评标委员会复审，评标委员会确认后作废标处理，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：
投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；
提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；
投标报价高于招标控制价的；
投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或投标保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；
不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的；
不同投标人与同一投标人联合投标的；
投标人未提供刻录于招标人提供的专用光盘上的电子标书或自行复制专用光盘的；
投标人提供的专用光盘份数不符合招标文件规定的；
因电子标书编制不规范或光盘损坏等原因导致投标文件内容无法导入 机辅助评标系统的；
不同投标人的电子投标文件系同一台电脑制作完成的;
电子投标文件内容与书面投标文件内容不一致的。
十一、评 标
（二十一）评标
1、评标工作
评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督 部门的监 评标委员会设负 一名，由评标委员会推举产生或者由招标人 。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
2、评标委员会应遵循公 合理、科学的原则，用招标文件确定的方法对投标书进行综合评价，向招标人按得分高到低推荐 1-3 名并标明排列顺序的中标候选人。
（二十二）评标内容的保密
公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。
（二十三）投标文件的澄清
1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明 对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补 投标人的澄清、说明或者补 以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2、评标委员会对投标文件修 则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。
（二十四）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不 行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。
（二十五）在评标过程中，评标委员会按照《浙江省建设工程计价规则（2010版）》规定分析投标人的报价可能低成本价时，评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。
（二十六）投标人和项目负 资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补 ，评标委员会应否决其投标。
（二十七）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。
（二十八）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应。
1、存在下列情况之一的，其投标应被拒绝：
（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；
（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；
（3）投标文件明显不符合技术规格、技术标准要求的；
（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
（5）投标文件中载明的工程项目负 与参加资格审查的项目负责人不相符；
（6）投标文件中所报的工程项目负责人有在建或者预中标项目；
（7）投标文件中工程数量的整数部位和小数点后一位小数、工程暂定项目价格或品牌（多选一）与招标文件提供的清单不一致的；
（8）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；
（9）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹 、无法辨认的；
（10）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；
（11）招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；
（12）投标人提交虚假证件的；
（13）投标人法定 人或被委托代理人未参加开标会议的；
（14）商务标投标函中的项目负 本人未参加开标会议的。
2、存在下列情况之一的，作废标处理：
（1）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表二要求提供原件或提供的原件不满足要求的；
（2）投标人或项目负 被认定存在丽水市严重不良行为的,或项目负 是公务员或事业单位工作人员的;
（3）联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的；
（4）投标人的报价高于招标人设立的招标控制价（包括：分部分项工程招标控制价、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费等。）；
（5）按修正错误的原则及方法调整或修 标文件的投标报价，投标人不接受修 报价的；
（6）投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的；
（7）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；
（8）有技术标时，投标人措施项目清单报价与施工组织设计明显不匹配，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的;
（9）投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；
（10）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；
（11）投标人未按招标文件要求提供电子版工程量清单（包括主材）报价书的；
（12）投标人提供的纸质投标文件中应该由电子标书专用光盘内置功能导出部分不是从电子标书专用光盘内置功能导出打印的，未带水印码或者商务标的书面水印标记与商务标电子文 记不一致等；
（13）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。
根据评标程序，所有递交原件的投标人均被评审后，如有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。若经评审后的有效投标单位数量不足3家时，评标委员会认为投标仍然具有竞争性，可以继续进行评标，所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
注意：
1、行业行政监管部门在招投标现场监 投诉处理过程中，查实投标人存在以他人名义投标，或在企业和项目负责人资质、业绩、在建工程、市场行为等方面弄虚作假的情形，应书面通报市招标投标中心及项目招标人，市招投标中心应根据通报将相应投标人的投标保证金拨付至项目招标人指定帐号，招标人有权不予退还其投标保证金，若是中标单位的将取消该单位的中标资格，并不予退还其投标保证金。
2、项目负 是否有在建工程，以其能否提供 验收单或单位工程质量 验收记录为准（市政工程以交工验收单、竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准）。在项目实施过程中，项目负责人因故更换，在原承担的合同工程未通过 验收前，视同有在建工程。
3、有严重不良行为的企业或项目负责人认定： 因各地对不良行为认定标准不一致，丽水市外不良行为应按建设部关于印发《建筑市场诚信行为信息管理办法》的通知（建市[2007]9号）、住房和城乡建设部关于印发《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（试行）的通知（建办市[2011]38号）、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）中的不良行为标准等有关法律、法规、规定，并结合《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》（丽建发[2005]135号）进行认定。
4、项目负 在评标或投诉阶段，被认定是国家公务员或事业单位工作人员的，取消中标资格。
（二十九）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予合理的补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
十二、授 予 合 同
（三十）中标
1、招标人按《丽水市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标评标实施细则》、《丽水市招标投标监督 补充规定》等有关规定确定中标人。中标人应符合国家、丽水市有关规定和实质上响应招标文件。
2、招标人确定中标人后向有关部门提交招标书面报告备案。通过中标公示后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。
3、中标人收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订施工合同。本招标文件中的合同条款为最终条款，签订合同时不作更改（除非发包人提出更改），投标人必须无条件接受本招标文件中的合同。
合同签订前承包人应向发包人交纳中标价10%的履约保证金，此履约保证金发包人在承包人完成全部工程内容，并经初验合格后无息退还给承包人。
合同签订两天内承包人必须和本项目的土建施工单位签订《工程质量、安全及配合施工协议书》，否则发包人将有权单方面解除合同并 工期履约保证金3%，并由承包人承担由此产生的一切损失。发包人依法保留依次确定第2-6名中标候选人中标或者重新组织招标的权利。《工程质量、安全及配合施工协议书》土建施工单位已经 ，不再变更。如果承包人同意按照本招标文件中的《工程质量、安全及配合施工协议书》与土建施工单位签订协议而土建施工单位拒绝的，发包人与承包人签订的合同继续有效，但发包人不承担由此引起的任何承包人的损失和责任。
中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿 。
（三十一）合同签订
1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-1999-0201）《建设工程施工合同》范本。
2、施工合同签订前：中标人必须向招标人提交合同总价 10 %的履约担保作为履约保证金，履约担保采用 ??现金 ??银行保函 ??第三方担保 形式。
3、投标保证金的退还按前附表规定。
4、合同签订后应在15个工作日内，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规定办理合同变更备案手续。
十三、工程结算方式
（三十二）工程量及综合单价的结算
1、工程量的 ：本工程工程量采用下列第 （1） 种方式 。
⑴、招标人提供的工程量清单系招标人估算的和临时的，作为投标报价的共同基础。实际完成工程量由承包单位计量、监理工程师核准招标人 的实际工程量为准；
⑵、招标人提供的工程量清单作为结算的依据（经招标人同意工程变更的工程量除外），结算时不得调整。招标人或中标人对工程量清单有异议的，应在中标后7个工作日内向对方提出重新复核的书面意见，由招标人、中标人、工程量清单编制单位和造价 部门对工程量清单进行复核。对异议进行复核的期限应在提出书面复核通知后_10_天内。复核后，若工程量清单误差累计引起中标价格变化在3％（包括3％）以内且各单项工程量误差小于10%的，仍按原工程量清单执行，复核费用由提出方承担；工程造价超过3％或各单项工程量误差大于10%（包括10%）的，按复核后的工程量清单调整中标价，调整包括3%以内的部分，但不得对中标单价进行调整，复核费用由原工程量清单编制单位承担。复核工作结束后提出方应将复核结果抄送市招标办备案。双方在规定时间内未提出异议的视为认可原投标的工程量清单。
2、工程实施过程中遇下列情况之一的，应按实调整分部分项工程量清单项目的数量：
⑴、设计变更引起清单项目工程量增减的。
⑵、设计变更引起新增的工程量清单项目的。
3、发生调整时分部分项工程清单项目综合单价的 。由于清单项目、工程数量的调整，应按照下列方法确定其综合单价：
⑴、招标人提供的工程量清单数量有误，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行原投标报价的价格，但该价格有因为超出标准偏离率修正价格的，执行修正后的投标报价；
⑵、招标人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的 方法：
①、合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算 。
②、合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。
③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。
⑶、以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标价间的下浮幅度下浮。
4、价格波动引起合同价格的调整，适用于可调价格报价，调整方法按照本招标文件第（十四）条规定执行。
5、施工过程中，因工程变更引起的工程款增（或减）按照工程款支付比例支付（或 ）。
（三十三）暂定项目
1、政府投资建设工程设立工程暂定项目按照《丽水市政府投资建设工程材料设备采购招标投标 暂行规定》（丽招管办[2011]05号）规定执行，并按照文件规定确定为甲供材料或设备。
2、非政府投资建设工程，暂定项目的暂定材料或暂定品牌，如由承包商采购的，需经业主认可，否则不予结算。暂定价材料单价按业主签证单价结算，不上、下浮动。暂定品牌价格在招标人不变更约定品牌时按中标人报价结算，招标人变更暂定品牌的，价格按业主签证价结算。符合招标有关规定的项目必须进行招标。
（三十四）暂列金
暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。工程量清单发生调整幅度超过合同总价3%时，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价的80%支付部分暂列金。
（三十五）甲供材料
甲供材料是业主采购的材料，其供应方式、供货地点、供货时间在专用条款中明确，并按下列条件约定：
1、甲供材料的数量按招标文件甲供材料清单中甲供数量；
2、业主按甲供材料数量提供给承包商，承包商负责验收；
3、双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量，除非另有协议；
4、因设计变更、工程条件变化或者招标人要求变动的内容引起甲供材料数量变化， 双方协商 。
第二章 合同主要条款及附件
第一部分 协议书格式
发包人（全称）_________________________（简称甲方）
承包人（全称）_________________________（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实 的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：________________________ __________
工程地点：________________________________________
工程内容：________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：_________________________________ _______
资金来源：____________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围：____________________________________________________________
三、合同工期
开工日期：_合同签订后10天内必须开工（业主同意延期除外）
日期： 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：____________________
五、合同价款
金额（大写） ： 元(人民币) ￥ ： 万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、明确双方权利、义 纪要、协议
4、本合同通用条款
5、投标书、招标文件和中标通知书
6、施工图纸
7、标准、规范及有关技术文件、技术要求
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点： ______________________
本合同双方约定_______________ 后生效。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
住 所： 住 所：
法定 人： 法定 人：
委托 人： 委托 人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
机关鉴证意见： 鉴证机关(章)
经办人： 年 月 日
第二部分 通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分 通用条款》
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：__本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、通用条款、投标书及附件、招标文件、标底、施工规范及有关技术文件、施工图纸、其它有关双方洽商、变更等书面协议文件。 __
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，还使用____________语言文字
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：国家规定的现行法律法规及浙江省、丽水市相关的法律、法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：_国家规定的现行法律法规及浙江省、丽水市相关的法律、法规。
发包人提供标准、规范的时间：______________________
国内没有相应标准、规范时的约定：_________________
4.图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：_开工前五天，发包人向承包人提供完整施工图四套。承包人如另有需要，自行向设计单位购买。_
承包人拿到图纸后，应当结合投标产品特点，对原施工图进行深化设计。深化后的图纸需经过业主、监理及原设计单位评审。深化后的图纸由发包人向承包人提供完整施工图四套。四套以外的，承包人如另有需要，自行向设计单位购买。
发包人对图纸的保密要求：______________________
使用国外图纸的要求及费用承担：________________
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名： 张立云 职务：____总监____
发包人委托的职权：见监理合同
需要取得发包人批准才能行使的职权：见监理合同
5.3发包人派驻的工程师
姓名： 高家孙 职务：_____业主现场 ________
职权：_见监理合同______
5.6 不实行监理的，工程师职权：___________________
7.项目负责人及技术负
项目负责人姓名： 职务：__________________
项目技术负 姓名： 职务：__________________
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_已具备施工条件。详见《工程质量、安全及配合施工协议书》。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前三天，详见《工程质量、安全及配合施工协议书》。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_开工前开通 ，详见《工程质量、安全及配合施工协议书》。_
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：_开工前三天
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前三天办理完毕
(6)水准点与坐标控制点交验要求：
_开工前十天在施工现场交验，详见《工程质量、安全及配合施工协议书》。
(7)图纸会审和设计交底时间：
_开工前一周
(8)协调处理施工场地周围地下 和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：
开工前协调处理完毕
(9)双方约定发包人应做的其它工作：_______________________
8.2 发包人委托承包人办理的工作：
_________________
9.承包人工作
9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：
（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_________________________________
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
_开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的 和要求：
_夜间施工须经发包方同意及有关部门批准，费用由承包人承担。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
要求承包人自行搭建临时办公用房，临时用房搭建方案须经监理及总包 单位同意并报发包人批准，临时用房必须符合相关规范要求。

（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音 等手续：
其发生的费用由承包方支付，因承包方未及时办理等责任由承包方负
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
_验收交付使用前由承包人负 修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。验收交付后，发包人要求承包人采取的特殊保护措施的工程部位由承包人负 施，相应的合同款由发包人签证同意后追加。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：
_由承包人负责保护，相应费用包含在合同总价中。
（8）施工场地清洁卫生的要求：
_按规范要求执行
（9）双方约定承包人应做的其它工作：
强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部费用。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
_开工前三天提供施工组织设计及专项施工方案。每月25日提供下月提供进度计划。
工程师 的时间：_每收到进度计划的7天内给审核
10.2群体工程中有关进度计划的要求：_________________________________
13.工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：
①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；不可抗力，此工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。工期延误可按双方的签证给予顺延。工期以开工令为准开始计算。
四、质量与验收
15.工程质量必须达到 一次性验收合格并配合创丽水市文明标化工地、丽水市建设工程九龙杯（优质工程） 。
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位所有隐蔽工程。按CJJ1-90，CJJ3-90及质量监 指定要求办理
19.工程试车
19.5 试车费用的承担：_______已包含在合同价内__________________________
五、安全施工 另行签订〈安全生产责任书〉作为合同附件，视同专用条款。
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2本合同价款采用_______1_____方式确定。
(1)采用固定综合单价价格合同，综合单价中包括的风险范围：_各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。
（2）风险费用的 方法：按招标文件第十四条第四款执行，如政府相关部门有新的调价规定的，按其规定执行_
风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件三十二至三十五条条款执行。
（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：
（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：_______________________
23.3双方约定合同价款的其他调整因素：属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用，发包方将根据实际情况给予一定的补偿，但属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包方不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包方承担。

24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：__签订合同后，由承包人提交支付申请，预付工程款的金额为合同价的30%。
工程款的时间、比例：分3 额扣回，每次 合同价的10%，从第2次支付工程进度款时起
25.工程量的确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
_每月25日（逢法定节假日顺延）提交已完工程量报告。
26.工程款（进度款）支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
每月按实际完成的工程量（设备到场尚未安装的，经监理公司 ，可以按照中标价的80%计入工程量）提交支付申请，支付工程进度款的80%（设备到场尚未安装的即支付64%）； 工程完工并经初验合格后提交支付申请，支付至合同价的80%并退还履约保证金（不计息）；工程 验收合格，工程价款经审计部门审核后扣除5%质量保修金，一个月内提交支付申请，付清余款；质量保修金自质量保修期开始两年满后一个月内提交支付申请，退还质量保修金的。
农民工工资保障金按有关文件规定执行。
发包方资金来源为中央和地方财政预算，支付酬金、工程款、材料款等款项须按国库集中支付规定逐级办理支付审批手续及付款。承包方应按规定提供发票及相关的合法有效的支付凭证。发包方确认承包方提交凭证齐全、有效后，10个工作日内向上级主管部门提交支付申请。按照审批流程，从发包方提交支付申请到承包方实际收到款项需要一定时间，承包方不得以此为由向发包方及审批部门要求利息或其他任何赔偿或补偿，发包方及审批部门不承担因此产生的责任。
七、材料设备供应
27. 发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(1)材料设备单价与一览表不符：
_________________________________
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：
_________________________________
(3)承包人可 调剂串换的材料：
_________________________________
(4)到货地点与一览表不符：
_________________________________
(5)供应数量与一览表不符：
_________________________________
(6)到货时间与一览表不符：
_________________________________
27.6发包人供应材料设备的结算方法：
_________________________________
28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定：
承包人采购的材料必须按规范要求和施工图纸要求采购，采购前因先提交其样品（质量等级、规格等）经监理工程师、发包人 确认许可后方可采购；发包人保留对所有材料（设备）的选购决定权。
发包方如有供应材料、设备，承包方不得借故拒绝。承包方采购的材料设备的进场都须发包方质量管理代表和监理工程师验收合格后方能进场，并开具质保检验单。
八、工程变更
29.1施工图的修改变更，必须经招标人或招标人指定的 委托原设计单位同意，经监理和发包人签证后，承包人才能予以实施。
设计图纸中存在的问题，承包人应在设计交底和图纸会审时提出，由设计单位出具修改补充文件。如在下列情况发生时，承包人应及时书面通知监理和发包人要求确认:
⑴设计图纸和说明文件与工程现场状况差距很大，以至于设计文件所标明的施工条件与实际严重不符。
⑵设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符等所有设计变更，包括承包人因施工方便需要而提出的设计变更。质量事故处理等，均经由设计单位确认并经发包人同意后才能实施，承包人不得擅自修改设计图纸。
九、竣工验收与结算
32. 验收
32.1承包人提供竣工图的约定：_承包人在工程 验收合格后1个月内向发包人提交完整竣工图纸四套及 图电子文
32.6 中间交工工程的范围和 时间：
_______按中标承诺__________________________
33.6发包人承包人对工程结算款发生争议时，按通用条款第37条关于争议的约定处理。工程竣工结算文件经发承包双方签章 后15天内，由发包人根据丽水市住房和城乡建设局《关于施行工程招标控制价和竣工结算价备案 的通知》（丽建发〔2009〕108号）的规定，将竣工结算价报送丽水市建设工程造价 处备案，未经备案的工程竣工结算价不得作为工程结算的依据。
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体 如下：
本合同通用条款第24 定发包人违约应承担的违约 ：
双方协商
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约 ：
双方协商
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约 ：
双方协商
双方约定的发包人其他违约 ：
35.2本合同中关于承包人违约的具体 如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约 ：
按通用条款执行 _
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约 ：
按通用条款执行
37.争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(1)请市建设行政主管部门组织 调解
(2)采取第__1__种方式解决，并约定向_丽水_仲裁委员会提请仲裁。
十一、其它
38.工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：
未经发包人同意，一律不准分包。若特殊工程确需另行分包的，必须经发包人同意，由承包人组织招标，发包人在选择入围单位和中标人过程中具有否决权。
分包施工单位为：______________
39. 不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：__风（按上级有关文件要求停工令为准）、雨、洪和雪（凭气象部门发布的“20年一遇”为准）、地震（本地4.5级以上），并且真 响工程工期的由承包方、监理单位、发包方共同确定，并依据气象部门的相关数据。
40.保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
(1)发包人投保内容：______________________________
发包人委托承包人办理的保险事项：__________________
(2)承包人投保内容：_必须为职工办理意外伤害保险 ，工程一切险（包括第三责任险）
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：
_________担保合同作为本合同附件。
承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
_履约_担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项: _合同签订前承包人应向发包人交纳中标价10%的履约保证金，此保证金发包人在承包人完成全部工程内容，并经初验合格后无息退还给承包人。合同签订同一天内和本项目的土建施工单位签订《工程质量、安全及配合施工协议书》，否则发包人将有权单方面解除合同并 工期履约保证金3%，并由承包人承担由此产生的一切损失。发包人依法保留依次确定第2-3名中标候选人中标或者重新组织招标的权利。
46.合同份数
46.1双方约合同副本份数：
拾份，发包人执陆份，承包人执肆份。
47.补充条款：
47.1、工期延迟按2000元/天的违约金处罚承包人，总额不超过合同价款的3%。上述违约金由发包人在履约保证金中直接扣除，如履约保证金 10％仍未能完工的，发包人有权保留进一步索赔的权利，承包人除应承担上述违约金外，还应赔偿发包人因此所受的损失。
47.2、工期提前按2000元/天奖励给承包人（在发包人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励），总额不超过合同价款的3%。
47.3、本工程 验收未达到一次性验收合格的，扣除全部质量履约保证金。
47.4、安全生产、文明施工违约：本工程要求达到安全生产、文明施工，如发生四级及以上重大事故，则 全部安全生产、文明施工履约保证金。由于承包方原因造成工程未达到文明标化工地要求的，则按履约保证金的50%处以罚金，并负责其他承包方由此产生的全部经济损失及后果。
由于承包方原因造成工程质量未达到设计要求或设计要求而造成的工程返修、加强、重新测试等引起的工程费用增加，均由承包方承担，并导致工程竣工后未评为“九龙杯”优质工程，则按履约保证金的50%处以罚金并负 他承包方由此产生的全部经济损失及后果。
47.5、对项目班子的考核以“项目班子成员配备表及到位承诺”执行，项目负责人及其它班组成员每月到位率不得少于22天。（如连续两个月到位率不足15天的按更换项目班组成员处理）在工程实施过程中更换投标文件中的项目负责人扣除人民币2万元，到位率不足时按人民币300元/天扣除；更换项目技术负 人民币2万元，到位率不足时按人民币300元/天扣除；更换施工员、质量员、安全员、资料员等专业人员扣除人民币2万元/人，到位率不足时按人民币200元/天扣除。上述扣除款在支付本期工程款时扣除，并同时扣除履约保证金中的项目班子的保证金。如项目班子成员不称职，发包人有权要求更换项目班子成员。
47.6、承包人应在合同约定的工程竣工验收合格后60天内，免费向业主提交四套符合城建 馆及其他有关部门要求的竣工图纸和 资料（包括相片）及一套光盘，如因资料不符合城建 馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担。
47.7、若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人 的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师 验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行 ，由发包人从合同价款中直接扣抵。
47.8、中标单位自收到中标通知书后1个月以内必须对本项目的施工图的可行性、合理性进行审查，并结合投标产品特点，对原施工图进行深化设计。深化后的图纸需经过业主、监理及原设计单位评审。如果修改后的施工图仍然在可行性和合理性方面存在缺陷，由此造成的所有损失由承包人自行承担。在建设工程进程中，承包人必须先做方案，对现场进行认真排版、放线、放样再施工，做到精益求精绝不能蛮行施工，以免造成不必要的损失。
47.9、材料、设备使用前需经发包人和监理工程师验收合格后方可使用，否则按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行 ，由发包人从合同价款中直接扣抵。
47.10、本次招标内容纳入土建总承包单位管理范畴。中标人负责自行完成承包范围内的全部工作内容，严禁转包，并对本工程的工期、质量和安全等承担控制和协调 ，以及合同所规定的其他义务。
47.11、承包人应无条件根据施工图和设计变更进行现场施工，具体发生按实结算，未按图纸施工或有设计变更联系单却未按设计变更联系单施工的，每一次扣除10万元。
47.12、施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。
47.13、垂直运输由承包人与总包单位自行协商。如需搭建垂直运输货梯的，方案需经总包单位及监理同意，并报相关部门批准。具体规定详见工程质量、安全及配合施工协议书。
47.14、发包单位支付给总包单位总包配合 费。总包配合 费按以后发包的专业工程合同价的3%计取，总包单位收取总承包服务费后，须向各专业工程的分包人提供的服务：①提供施工用水、用电接 承包方使用安装，水表、电表及水电费由承包方支付。②提供临时的道路，材料堆放场地（施工围墙范围内，精装修方必须严格按照施工现场总包 单位指定地点堆放，并配合室外场地施工及时调整堆放场所。由此引起的费用由承包方自行承担）。
47.16、承包人应自觉配合发包人委托的监理单位和全过程造价控制单位的工作，任何工程款的支付均须总监签字并经全过程造价控制单位审核后按相应约定的比例支付。
47.17承包人 项目资金专款专用，确保不因资金问题影响工程进度， 民工工资按时足额发放，工程进度款的申请必须明 金用途，自觉接受发包人的监督。
47.18承包人应自觉配合建安总包单位的管理和协调，妥善处理好关系，严格按照丽水市“文明标化”施工现场管理标准进行管理，做到安全生产、文明施工，确保文明标化工地和“九龙杯”。
47.19承包方必须做到安全施工，文明施工.做到垃圾随手清理不过夜。如有酗酒、打架斗殴、赌博、偷盗或故意破坏物品的行为，发现一次并经证实的由建设单位罚款一千元（从工程款中 ），当事人清除出场，情节严重者可由建设单位报送司法机构查办，由此产生的后果由分包单位自行承担。
47.20工程技术资料必须严格按照法定或约定的时间内进行统一归 承包方的资料必须符合丽水市城建 部门以及相关法律法规的要求。承包人的工程资料应及时组织归 如接到书面通知三天内还未归 ，应和发包人或者总包单位沟通及时协商处理，协商不成的，由总包单位提出，监理单位和发包人 原因事实，由于分包单位失误或者故意不归 ，自接到书面通知第4天开始计算，每拖一天按工期延误处理，每天罚款5000元（从工程款中扣除）。
47.21投标人应充分验证玻化砖、复合地板、PVC地板、墙纸、硅钙板等材料的质量，由于材料引起的任何质量问题，要求施工前必须 处理，如安装后发现材料不符合合同或者招投标文件约定要求的，不管原因如何都由承包人进行返工或者修复并由承包人承担一切费用。但在施工前承包人发现材料不符合质量要求，如是发包人方面原因的，承包人应向监理工程师和发包人书面汇报并协商处理。工程竣工前无论何种原因，如地板等有任何损坏等成品保护不到位的现象，承包人均要对其进行修复完好或直至更换，所需费用由承包人自自行承担。
47.22施工过程中，承包人应做好成品及半成品的保护措施，本工程竣工交付给发包人前，应对地面、阳台玻璃栏杆的内外表面、实验室台柜以及发包人认为应该清理的部分进行一次彻底的清洗。成品保护费用和清洗费用应纳入其他项目费用报价中。
47.23承包人采购的材料必须按规范要求和施工图纸要求采购，采购前因先提交其样品（质量等级、规格等）经监理工程师、发包人 确认许可后方可采购；发包人保留对所有材料（设备）的选购决定权。发包方如有供应材料、设备，承包方不得借故拒绝。承包方采购的材料设备的进场都须发包方质量管理代表和监理工程师验收合格后方能进场，并开具质保检验单。
47.24承包人必须无条件配合水电安装、弱电、空调、等所有相关专业的测量、定位以及施工过程中各个工种的配合。当产生分歧时必须遵循建设工程一般的原则，统一服从监理工程师和业主的安排，否则将扣除全部“未履行安全生产、文明施工承诺违约金”。
附件1：
工程质量、安全及配合施工协议书

甲方：总包单位：丽水市大运建设有限公司（简称甲方）
乙方：实验室施工单位： （简称乙方）
丽水检验检疫局综合实验用房位于丽水市东北区块，占地面积约20亩，总建筑面积11998.2M2。项目已于2012年8月底完成中间结构验收。为节约资金，在土建总包招标时，已将内部普通装修列入土建总包范围，以利于一次性装修到位。
鉴于本项目的特点：1.重点部位精装修、普通装修（包含在主体工程内，由总包单位承建）与实验室装修同步施工，之间区块互相交叉，交接面多，交界接点多；2.总包单位原垂直运输系统已经接近饱和；3.室外场地已经开始施工；4.工程工期要求紧，质量安全要求高。
为明确双方责任、权利和义务，防止出现责任不清、推诿扯皮等影响工期、质量、安全的现象， 丽水出入境检验检疫局综合实验用房项目工程能顺利有序的进行， 甲乙双方能够密切配合，确保安全、文明施工，确保工程质量高标准严要求完成， 工程在工期内完成，确保创杯成功，经双方协商一致，特订立条款如下，以共同遵守：
一、配合施工义务
1、乙方进场后，必须服从甲方现场管理，相互配合统一协调。服从业主、监理、总包单位的检查、督促和指导， 工程各项目标的实施。
2、甲方收取配合费后，向乙方提供以下内容；
①提供施工用水、用电接 乙方安装使用，水表、电表及水电费由乙方支付。
②提供临时的道路，材料堆放场地（施工围墙范围内，乙方必须严格按照甲方指定地点堆放，并配合室外场地施工及时调整堆放场所。由此引起的费用由乙方自行承担）。
③工程技术资料的统一归 乙方的资料必须符合要求，否则甲方不予接受。
3、垂直运输由乙方自行 。
4、临时用房由乙方自行 ，搭建方案须经甲方及监理同意。
二、质量控制及安全文明施工
乙方签订本协议书当日交给甲方质量控制及安全文明施工保证金（合同总价的5%）。
出现乙方不服从甲方安全文明施工管理的，由甲方酌情 质量控制及安全文明施工保证金（每次最高不超过2万元）。
乙方必须严格按照业主提供的图纸和设计联系单并结合现行的施工规范进行施工，配合甲方达到丽水市建设工程“九龙杯”（优质工程）。工程创杯成功后（以文件为准），甲方应在一个月内退还给乙方质量控制及安全文明施工保证金（不计息）。
因乙方质量原因造成创杯不成的，甲方除扣除质量控制及安全文明施工保证金外，保留向乙方追偿其他经济损失及后果的权利。非乙方原因但甲方未创杯成功的，甲方应在初验合格24个月后无息退还，
（一）安全文明施工
1、脚手架由乙方自行搭建。为确保工程顺利，搭建方案需经监理及甲方同意。
2、乙方必须规范施工，保证工人的人身安全。施工中发生的伤亡事故由乙方承担相关全部的费用与 ，间接造成甲方损失的由乙方承担相关全部的费用与连带 。
3、乙方必须按业主要求做到创丽水市文明标化工地。各种材料有序堆放整齐，做到当天垃圾当天清理。
4、电线、电箱、机械及手工电动工具的安装必须符合安全规范文明施工标准，安装后须由专业人员验收合格后才能使用。
5、乙方必须同班组长及员工签订安全 书，编好花名册，做好员工岗前培训及班前交底工作，做到持证上岗，安全责任落实到人， 作业人员 '佩戴安全冒、安全带，时刻牢记安全第一，预防为主的方针，若有不戴安全帽的，将采取教育或罚款处理。
6、严禁作业人员在有安全隐 情况下，强行施工。
7、电焊工在作业时必须办理动用明火审批手续持证上岗，身边必须备有灭火器与防火斗。
（二）工程质量控制
1、在建设工程进程中，乙方必须先做方案，对现场进行认真排版、放线、放样再施工，做到精益求精绝，不能蛮行施工，以免造成不必要的损失。
2、甲乙双方存在交接界面的，乙方必须服从甲方安排，水平度、垂直度、对缝、拼花等应当严格按照甲方要求施工，与普通装修部分对齐。甲方在确定具体方案时，应综合考虑整体的装修效果。水、电、管路、墙、顶、地等各施工面的交接界面的连接、接缝、修补由乙方负责，连接、接缝、修补方案根据甲方要求，修补费用由乙方承担。
四、工期进度控制
1、工程在施工推进过程中，乙方须与甲方密切配合， 工程施工进度。
2、乙方技术资料必须跟上施工进度，并符合创丽水市优质工程“九龙杯”的质量要求，资料及时组织归 乙方接到书面通知，三天内必须归 如第三天归 没完成的，从第四天开始，作为延误工期处理，并赔偿甲方人民币每天伍仟元的损失费，并由业主执行。
3、乙方需按照工期完工，超过工期的，除按照合同赔付给业主的损失外，还需赔偿甲方人民币每天伍仟元的损失费，并由业主执行。
4、工程竣工验收后，一个月内必须向业主提交工程 决算书，并由业主报送审计部门审计，每拖延一天，乙方赔偿甲方人民币每天伍仟元的损失费，并由业主执行。
五、治安保卫措施
1、凡是参与本工程施工的所有人员都必须有真实的身份证，并编好花名册。
2、乙方应教育所有施工人员自觉遵纪守法，遵守社会公德，处理好各班组间的团结友好关系，服从当地公安部门的治安管理。
3、严禁施工人员酗酒、赌博、打架斗殴，寻衅说事、偷盗，等各种违法犯罪活动，如发现有以上行为者，每人处罚金1000元，当事人清除出场，情节严重的由公安机关处理。
六 、工程担保形式
甲方、乙方在相互配合施工过程中，由于乙方原因造成甲方（安全、质量、工期）损失的，由业主担保执行代为扣除款项。
七 、未尽事宜双方协商解决， 不成的由当地法院协助 。
八、此协议书一式四份，甲方、乙方各执两份。
甲方 乙方
法定 人： 法定 人：

签订时间：
附件1
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称
建设规模
建筑面积（平方米）
结构
层数
跨度（米）
设备安装内容
工程
造价（元）
开工
日期

日期




附件２：
发包人供应材料设备一览表
序号
材料设备
品种
规格
型号
单位
数量
单价
质量
等级
供应
时间
送达
点
备注




附件３：
工程质量保修书
发包人(全称):___________________
承包人(全称)：__________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 （工程全称）签定工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的 规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气 、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
工程的完工成品，除正常使用 外，其它属质量缺陷的，一切由承包方承担保修及费用。
　　二、质量保修期
　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
　　⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
　　⒊装修工程为2年；
　　⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
　　⒌供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
　　⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
　　⒎其他项目保修期限约定如下：
　　 　　本工程的质量保修期为二年，质量保修期自工程交工验收合格之日起 。
　　三、质量保修责任
　　⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
　　⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　四、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保修金返还
发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人（不计利息）。
六、其他
　　双方约定的其他工程质量保修事项：保修期以工程验收合格经批准移交之日起 ，其留取的5%质量保修金，在保修期满并 发包人安排维修的费用后结付（质量保修金不计利息）。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发　包　人（公章）：　　　　　承　包　人（公章）：
法定 人（签名）：　　　　　法定 人（签名）：
第三章 技术规范
一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。
二、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：(列出特殊项目的施工工艺标准和要求)
技术标准和要求
一、技术标准、规范
依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。
测量规范
建筑工程施工质量验收统一标准
建筑安装工程质量检验评定标准
建筑防腐蚀工程施工及验收规范
建筑工程冬季施工规程
施工现场临时用电安全技术规范
建设工程施工现场供用电安全规范
建筑机械使用安全技术规程
建筑施工安全检查标准
建筑施工高处作业安全技术规范
建筑装饰装修工程质量验收规范
实验室工程质量规范
室内空气质量标准
室内装饰装修与环境质量管理办法实施手册
采暖通风与空气调节设计规范；
制冷设备通用技术规范
制冷装置用压力容器
单元式空气调节机技术条件
建筑设计防火规范
电气装置安装工程电气设备交接试验标准
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
火灾自动报警系统施工及验收规范
电气装置安装工程低压电器施工及验收
通风与空调工程施工质量验收规范
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
公共建筑节能设计标准
建设工程项目 规范
建设工程文件归 理规范
洁净厂房设计规范
生物安全实验室建筑技术规范
微生物和生物医学实验室生物安全通用准则
实验室、生物安全要求
实验动物、环境及设施
药品生产质量 规范（1998年修订）
洁净室施工及验收规范
工业设备及管道绝热工程设计规范
大气污染物综合排放标准
实验室通风系统设计与施工规范
建筑给水排水设计规范GB_50015-2003(2009年版)
二、技术要求
投标方须对投标文件（中标后含合同）中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害发包人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的纠纷及相关费用，均由承包人负责，发包人概不负责。主要货物的技术要求如下：
1、实验室验收标准
1）、实验动物 环境及设施（GB 14925-2010）
2）、生物安全实验室建筑技术规范（GB50346-2004）
3）、微生物和生物医学实验室生物安全通用准则（WS 233-2002）
4）、药品生产质量管理规范（1998年洁净室施工及验收规范修订）
5）、实验室 生物安全要求（GB19489-2008）
6）、洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）
7）、洁净厂房设计规范（GB50073-2001）
8）、通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）
9）、工业设备及管道绝热工程设计规范（GB50264-97）
10）、大气污染物综合排放标准（GB 16297－1996)
11）、实验室通风系统设计与施工规范(DB42/T341-2006)
12）、建筑给水排水设计规范
上述规范作为参考，如有最新规范，请以最新发布的规范为准。
2、技术要求详参图纸及本章要求
本工程范围为丽水出入境检验检疫局三层、七层、八层实验室内的装饰装修、通风空调及自控系统、强弱电、给排水、气体、通风柜及家具等，具体技术要求如下：
一）、装饰部分:
隔墙：三层实验室隔墙采用、50mm厚企 芯板隔墙；七、八层实验室均采用轻钢龙骨硅酸钙板隔断，材料应具有保湿、隔音功能，达到设计要求。所有钢结构要求进行防锈处理，有防火要求的要按相关规范进行防火处理；有基层木龙骨及木板饰面要进行三防处理。
天花：一层常规实验室采用采用平面轻钢龙骨，600*600灰色硅钙板平面天棚饰面；三层实验室吊顶采用平面轻钢龙骨、50mm灰白夹芯彩钢板；七、八层实验室、走廊采用平面轻钢龙骨，600*600灰色硅钙板平面天棚饰面 。
地面：实验室区域的一层常规实验室、采用PVC胶地板；三层实验室采用PVC胶地板及防滑地砖；七、八层实验室采用PVC胶地板。
二）、通风空调部分
1、三层HIV实验室、PCR实验室各采用一套排风系统，自然补风，排风经中、高效过滤器后排入大气；洁净区域采用直流式系统，送风经过洁净空调机组处理，由高效送风 风，排风经中、高效过滤器处理排入大气。七层制样室、玩具预处理、燃烧性能测试采用一套排风系统，自然补风；八层实验室：光谱室、标液室、ICP-MS操作室采用一套排风系统，自然补风；色谱室、玩具/食品实验室、洗涤室才用两套排风系统，无机和有机各一套，排风经过废气处理塔后排入大气，补风采用一套直膨式空调机组负责和走廊补风。
2、控制说明：洁净区域空调机组要与相应的排风机连锁，生物安全柜与房间支 电动阀连锁，保证房间排风量不变。排风系统主管安装有静压传感器，排风机根据静压变化调节排风量，保证室内压力梯度，风机均采用变频控制。采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。
3、洁净区域送、排风管采用镀锌钢板，其余区域排风管采用PVC板制作，通风柜出 安装电动和手动风量调节阀，实验室内保持一定的压力梯度。
4、直膨式洁净空调机组：
中外合资优质品牌产品。
要求机组采用50mm厚双面板铝合金框架结构，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%；内箱板内板光滑不积尘；
压缩机采用国际知名品牌的全封闭涡旋式压缩机，应具有高能效比、低噪音、高可靠性等特点（麦克维尔、南京天加、台湾国祥、依米康、或相当于）
风机采用低噪音双进风离心式或无蜗壳风机（浙江上虞、德州亚太、英飞、或相当于）。
电机： 绝缘等级F级，防护等级IP55；出 电机，符合欧洲CE认证标准；电机轴承为瑞典进口“SKF”。
电加热器采用PTC陶瓷电加热，表面不带电，不会漏电、放电或短路，使用安全可靠。
配置著名品牌电极式加湿器，以保证高加湿效率。
过滤器：机组内配置G4+F8+H10三级过滤。采用著名品牌，效率高，容尘量大。
紫外线杀菌灯：机组内设置紫外光杀菌灯，对机组内进行消毒杀菌处理，确保避免机组内各处的细菌生长。杀菌灯应具有静态物理杀菌措施，成本低，无污染，安全可靠；能辐射出强烈的253.7mm短波紫外线，能使细菌发生变异或杀死；石英玻璃灯管，寿命长；杀菌灯所选配的镇流器可与相应功率的普通照明用荧光灯镇流器互换使用。
5、高效过滤器采用著名品牌产品，无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。每个过滤器出厂前均经过效率及检漏测试，并能提供独立的监测报告。
6、除洁净区域外，三层、七层、八层房间的空调由大楼负 不在此次招标范围内。
三）、强、弱电部分
1、强电：
1）、本设计照明、插座供电电源为交流220/380V,采用TN-S系统配电；本次设计范围为二次装修范围内强电井以后室内装饰工程照明配电系统；每层均设有一台总配电箱，各配电箱电源从各层强电井接入；照明及插座线路由配电箱引出，强电主桥架均采用镀锌喷塑钢桥架，分支线槽采用加强型轻质钢线槽；普通照明和插座线路均采用铜芯塑料绝缘导线，应急照明线路均采用铜芯塑料绝缘导线。
2）、本工程一般场所的移动设备均要求采用了漏电断路器进行保护。
3）、八层ICP-MS室、ICP、LC-MS、光谱室、色谱室以及网络机房地面和设备箱作等电位接地装置。
4）、照明，插座分别由不同的支路供电。所有插座回路均设漏电断路器保护。
5）、三层洁净区域照明采用双管洁净荧光灯以及紫外线杀菌灯；其他普通区域照明均采用日光灯盘。
6）、出 示及疏散指示灯选用自带蓄电池的应急灯；应急照明均采用自带电源事故照明灯。
7）、八层ICP-MS室、ICP、LC-MS、色谱室设有UPS不间断电源供电；
2、弱电不在此次招标范围之内
四）、给排水部分
1、给水系统设计：每个楼层用水点由就近水平支管取水，每个用水点上水管径为 DN15 ，给水从楼板下穿楼板下进入，楼面预留立管高度200mm。
2、.排水系统设计：排水系统采用分流制（污废分流）；实验室、办公室废水排水系统采用多立管制，排水立管废水汇集后排至综合楼污水处理池，每个楼层排水点接立管与给水点对应，每个排水点下水管径为DN75，排水从楼面穿楼板引出，楼面预留排水立管高度200mm。
3、管材：给水管采用PP-R管,热熔连接，污水排水采用UPVC管,废水排水采用PP管，承插粘接，排水管上配件均采用带活门（检查口）配件。阀门：给水管道上的阀门,DN50以下采用截止阀，DN50及以上采用闸阀(注明除外)。
五）、气体部分
1、气体管道：材质均为高品质、全退火、无接缝的SS316L不锈钢铸成。由于所需气体要求高纯度，所有各管道在使用前均需脱脂且内壁抛光处理。每种气体管道要有清晰标签显示所使用的气体名称及气流方向。气体管道所需要的固定托架为不锈钢材质。安装完毕后一定按相关标准要求做气密性实验，确保不泄露。管道按相关标准验收。
2、阀门：各种组阀、减压阀、截止阀、针型阀均需选择国际知名品牌。各种阀门，与为特殊气体提供的所有配件、连接件均采用不锈钢，要求开闭性能良好。
根据用气量的不同采用单回路减压和多回路并联减压形式，确保不间断供气。
3、每套二级减压阀都能独立调节所需气体的压力，确保各支路稳定供气。进 大压力2mpa,出口压力分别采用0.3 mpa、0.6mpa、1.0mpa。二瓶间全自动切换气体。进 大压力25 mpa，出 大压力1.6 mpa。减压装置均安装在功能板上。
气体配送系统配备有气量提醒功能，可燃气体危险值时的灯光指示报警和蜂鸣报警功能。
六）、消防系统部分
不在本次招标范围内。
七）、通风柜、实验台、柜
1、通风及控制系统：
（1）系统配置参数指标：
通风柜采用符合实验室安全的钢木结构，功能齐全、坚固耐用，抗酸碱及有机溶剂腐蚀，符合相关国标的要求，排风效果好、噪音低。
台面：19mm黑色陶瓷板，经环氧树脂封边处理。
柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，外经通体环氧喷塑。
铰链：外经环氧喷涂防腐处理。
内衬板及导流板：对气体比重调节导流板的角度，更快排出有害气体。
视窗玻璃：采用5mm以上厚钢化安全玻璃。
杯槽：采用台雄或博朗PP水杯，下水配有PP返水弯。
水龙头：采用单口铜质磁芯直角水龙头，上水管采用PP-R材质或铝塑管。
插座：220V万用插座，通过CCC及长城认证，配有漏电保护装置。
照明：采用隐藏式30W欧司朗三基色日光灯照明，达到400LUX。
通风罩：风机、电动调节阀、手动调节阀等设备，要求投标各厂家对风机整体无条件免费保修不少于2年。
2、实验室家具技术参数及材质说明
(1)、资料柜/样品柜、药品柜/试剂柜（钢木结构，带可调地脚）
a、柜体：采用优质冷轧钢板冲折焊接制作，在山板处设置隔板的高度调节孔，在承重和受力处加筋处理。
b、隔板：采用优质冷轧钢板冲折焊接制作，承重型，根据实际情况上下可以调节,调节间距不大于30mm。隔板调节件：经冲折制作。
c、隔板承重不低于30kg/层。
d、门板：采用优质冷轧钢板经过模具制作，双层结构，门板拉手为一字型暗式拉手，拉手与门板一体成型。右边两扇门板加耐腐蚀不锈钢板制作的铭牌夹，以便插入标示牌。
e、同型号的门板皆可互换，且互换后不产生闭合不全或不能开启现象。
f、挥发性药品柜/试剂柜带排风系统。
以上所用钢制件表面经打磨、酸洗、 后EPOXY(环氧树脂粉)喷涂作耐腐蚀处理。
(2)、器皿柜（钢木结构）
a、柜体：采用优质冷轧钢板冲折焊接制作，在山板、背板处设置隔板的高度调节孔，在承重和受力处加筋处理。
b、搁板：
①搁板边框：可根据实际情况上下层板之间距离可调节，搁板调节间距不大于30mm。
②搁板：每层搁板分别经由电脑排版雕刻开孔￠30mm，￠45mm，￠60mm，￠75mm。
③搁板挂钩：优质镀锌钢板制作。
c、接水盘(托盘)：采用5mm厚高透明的有机玻璃制作，便于接盛残水，利于柜体清洁。
d、门板：优质冷轧钢板经过模具制作，门板拉手为一字型暗式拉手，拉手与门板一体成型。右边两扇门板加耐腐蚀不锈钢板制作的铭牌夹，以便插入标示牌。
e、同型号的门板皆可互换，且互换后不能产生闭合不全或不能开启现象。
以上所用钢制件(不锈钢除外)表面经打磨、酸洗、 后EPOXY(环氧树脂粉)喷涂作耐腐
蚀处理。
(3)、更 ：（钢木结构）
a、柜体：优质冷轧钢板冲折焊接制作，在山板处设置隔板的高度调节孔。
b、门板：优质冷轧钢板经过模具制作，双层结构。
c、拉手：采用合金明式拉手。
d、挂 ：不锈钢圆管制作。
以上所用钢制件表面经打磨、酸洗、 后EPOXY(环氧树脂粉)喷涂作耐腐蚀处理。
(4) 实验台：（中央台、边台、洗涤台、转角台、仪器台、高温台、为钢木结构）
a、整体结构及性能：整体为钢木结构。主体结构以 (边台)或亚型钢架(中央台)支撑，柜体为带轮活动式。
b、台面：
放置马弗炉、干燥箱、烘箱、微波消 及热电偶炉等高温设备的实验台采用大理石或陶瓷做台面；
有理化需求的实验台台面选用耐强酸、强碱、防水、防腐蚀、耐刮、耐压、耐 耐抗击、不变形、无毒、易清洁的12mm厚实芯理化板制作。
其它一般实验台面采用厚度不低于12mm的实芯理化板台面；
所有台面表面光滑无毛孔，台面边缘加厚并作圆弧收边处理，所有接缝处做起 理，台面下方开有防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构。
c、钢架：冷轧矩形钢管制作，以 型(边台)或亚型钢架(中央台)作为垂直构架，以前横梁、后横梁、下横梁作为水平构架，垂直构架与水平构架间以机械方式通过标准化三角连接件连接固定，并用螺丝加以固定，以方便拆 的需要。所用钢材经打 酸洗、 、通体环氧树脂粉末静电喷涂高温固化作防腐蚀处理，覆膜厚度不少于100um，其附着力，抗冲击强度符合国家或有关行业标准，克服金属制品不耐酸碱、易氧化的缺点，耐腐蚀及有机溶剂。
d、柜体板：采用E1级三聚氰胺双贴面板制作，以1mm厚PVC封边，封边采用高温、高压封边成型工艺，抗老化、防水、抗冲击。
e、门板、抽屉面板：采用E1级三聚氰胺双贴面板制作，封边采用2.0mmPVC封边条封边，拉手采用与PVC封边条配套的PVC暗式长条式拉手。
f、五金配件：
铰链：，开启度为175°。
滑轨：采用三节头承重消音滑道，
地脚：采用不锈钢加橡胶防滑减震可调地脚，可调高度20~40mm。
g、水 件：
水龙头：采用具有降低水压及隔栅型铜质一体成型实验室专用水龙头，尖嘴出水 阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。通过预调节装置调节水流量，减缓水的压力,可防止污物进入阀门芯，耐酸、耐碱及耐锈蚀。
水 槽：采用共聚PP材质水槽，水槽配备下水管件及PP防虹吸瓶式存水器，耐强酸、强碱，耐＜80℃有机溶剂，并耐150℃以下高温。
滴水架：基板采用12 mm厚实芯理化板作基材，PP滴水棒，抗化学腐蚀、抑菌，易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥，整体美观实用。
h、电源线盒：长度根据实用要求，下底宽为83mm，上底宽为40mm，高为112mm，正面带斜度便于使用，材质为铝材，壁厚为2mm，斜面部分带 ，扣板处安装多功能插座。电源插座采用实验室专用多功能插座（可三插和两插），符合国家相关认证标准—3C认证。
i、试剂架
①主立柱：规格为120*40*800mm，选用钢板制作，表面酸洗、 、通体环氧树脂静电喷涂处理，覆膜厚度不少于100um，其附着力、抗冲击强度符合国家或有关行业标准，调节板、调节孔为模具冲压制作。
②层板：采用12mm厚实芯理化板制作，四周 处理，光滑，不伤手，配层板托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。外加不锈钢栏杆，不锈钢栏杆两端带饰件以免割手。
③多功能线槽：钢板制作，可安装多功能插座、灯、网线接 各种气体输出系统，所有管线隐藏设计。
重梁：上层用20*40*1.2mm冷轧钢管制作，下层用1.0mm厚冷轧钢板制作，即多功能线槽作承重梁。
⑤电源插座：采用实验室专用多功能插座（可三插和两插），每1.2米配备一个电源插座。
以上所用钢制件表面经打磨、酸洗、 后EPOXY(环氧树脂粉)喷涂作耐腐蚀处理。
(5) 天平台（钢木结构，三重支架结构）
a、中支架：选用40*60mm方钢支架，经焊接为一体，所用钢材经打 酸洗、 、通体环氧树脂粉末静电喷涂高温固化作防腐蚀处理，覆膜厚度不少于100um，其附着力，抗冲击强度符合国家或有关行业标准。
b、内台面：大理石台面。
c、外支架及内支架为木制结构，采用三聚氢胺成型板（三聚氢胺成型板材质同实验台）。
d、调节脚：采用不锈钢加橡胶防滑垫，并外加防护伸缩套，不锈钢螺丝固定，可调高度20~40mm。具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀更提升产品的时代感。
e、三重水平调节系统以平 理石台面，天平台精确度达到十万分之一。
第四章 投标文件(格式)
（封 面）
__________________________________工程
施 工 投 标 文 件
（商务标部分）
投 标 人（章）:
法定 人或被委托代理人（签字或盖章）:
日期：__________年__________月____________日
商务标部分目录
一、投标函；
二、法定代表人资格证明书和身份证复印件；
三、委托代理的提供法定 人授权委托书、被委托 人身份证复印件、被委托 人至投标前连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险交纳证明的复印件（总经理是被委托代理人的可不提供）；
四、企业资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证（工商注册地在丽水市外的企业提供）（复印件）；
五、项目负 证书、身份证（复印件）；
六、企业分管安全生产副经理的任职书（复印件）；
七、企业法定代表人（A类证）、企业负 （A类证）、企业技术负 （A类证）、企业分管安全生产的副经理（A类证）、项目负 （B类证）和项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）；
八、项目管理班子配备情况表；
九、投标单位资格自查表；
十、承诺书；
十一、联合体协议书（联合体参加的需提供）
十二、联合体成员方的资料（联合体参加的需提供）
十三、业绩证明材料
十四、投标人认为需要提交的其他资料
十五、投标报价书及电子招投标专用光盘（一 副共两张，用招标人提供的专用软件制作，并只能使用招标人提供的专用光盘刻录，与商务投标文件一起密封提交，光盘上注明投标单位名称、工程名称、光盘密码）
十六、材料要求表

一 、投标函
招标人：__________________
1、根据已收到的招标序号为 的 工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币 元（￥ 元）（注：报价保留到元）的总价，按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到 ，并在 天(日历日)内竣工并移交整个工程。
3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价______%的 现金 ，做为履约保证金，共同地和分别地承担 。
4．如果我方中标，将派出_____________（项目负 姓名）_____________（证书号码）作为本工程的项目经理，该项目负责人现无在建或者预中标项目
5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理， 我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。
6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同
8、我方金额为人民币 元（￥ 元）的投标保证金已递交。
投标人：(盖章)
法定 人:(签名或盖章)
单位地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号
开户行地址：
电话：
日期： 年 月 日
二、法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 的法定代表人。为施工、竣工和保修 的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：(盖章)
法定 人：（签名或盖章）
日期： 年 月 日
附：法定 人身份证复印件。

三、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 (姓名)为我公司 人，参加 (招标人)的 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
人无转委权。特此委托。
人： 性别： 年龄：
单位： 部门： 职务：
投标人：（盖章）
被委托代理人（签名）：
法定 人：（签名或盖章）
日期： 年 月 日
附：被委托代理人身份证复印件、至投标前连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险交纳证明的复印件（被委托代理人是总经理的可不提供）。

四、资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证、丽水市市外建筑业企业进丽承接业 记证（工商注册地在丽水市外的企业提供）（复印件）
五、项目负 证书、身份证（复印件）
（注：项目负 与法定代表人或委托人不为同一人）
六、企业分管安全生产副经理的任职书（复印件）
七、企业法定代表人（A类证）、企业负 （A类证）、企业技术负 （A类证）、企业分管安全生产的副经理（A类证）、项目负 （B类证）和项目专职安全员（C类证）的安全生产考核证（复印件）
八、项目管理班子配备情况表
名称
姓名
职称
岗位证书
岗位证书编号
安全生产考核证编号
承诺月到位天数
施工现场
1、项目负
2、项目专职安全员
——
——
3、项目技术负
不作要求
4、项目专职施工员
不作要求
5、项目专职质量员
不作要求
6、项目专职资料员
不作要求
7、项目专职材料员
不作要求
注：
1、投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，否则将会被废标或被取消中标资格；
2、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。
3、安全员的配备必须按照建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产 人员配备办法(建质【2008】91号)文件规定配置，必须满足要求，否则将会被废标或被取消中标资格。
4、本表后应附施工现场人员的岗位证书，否则作废标处理。
5、本表后附项目管理班子人员养老保险缴纳证明复印件，并提供原件核对，否则作废标处理。
投标单位（公章）：
法定 人（签名或盖章）：
填报日期： 年 月 日
九、投标单位资格自查表
序号
自 查 内 容
招标文件要求
自查情况

开标必须到场人员
见招标文件有关条款

投标人资质类别和等级
见招标文件有关条款

本工程拟派项目负 资质类别和等级
见招标文件有关条款

本工程拟派项目负 在建工程或预中标项目情况
无在建工程或预中标项目

投标人或项目负责人被认定有丽水市严重不良行为的，或项目负 是公务员或事业单位工作人员的，谢绝参加该项目投标；
投标人或项目负责人无被认定有丽水市严重不良行为的，或项目负责人是公务员或事业单位工作人员的

投标人安全生产许可证情况
符合有关规定

有关人员的安全生产考核证书情况
企业法定 人（A类证）、企业经理（A类证）、企业技术负 （A类证）、企业分管安全的生产副经理（A类证）、投标文件中所报项目负 （B类证）、专职安全员（C类证）安全生产考核证




说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。
投标单位（公章）：
法定 人（签字或盖章）：
填报日期： 年 月
十、承诺书
我单位承诺：我单位拟派本项目的项目负 无在建或预中标项目，项目负责人不是公务员或事业单位工作人员。并且在本次投标中，所提供的所有资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理过程中，发现我公司存在以他人名义投标，或在企业和项目班子人员资质、业绩、在建工程、市场行为及所提供的资料等方面存在弄虚作假情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。
投标单位（公章）：
法定 人： （签名或盖章）
日 期： 年 月 日

十一、联合体协议书（联合体参加的需提供）
联合体共同投标协议
（如果组成联合体，与投标书一起递交给招标人或代理机构）
联合体共同投标协议
投标项目名称： 。
致： （招标人、招标代理机构名称）
我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人， 所有联合体成员参加投标、提交投标文件、招投标投诉，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。
本投标协议同时作为法人证明书或法人授权委托书。
投标牵头人：（盖章）
法定 人：（签字或盖章）
委托 人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码： 电话/传真：
分工内容：
联合体成员：（盖章）
法定 人：（签字或盖章）
委托 人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码： 电话/传真：
分工内容：
十二、联合体成员方的资料（联合体参加的需提供）
十三、业绩证明材料
十四、投标人认为需要提交的其他资料
十五、投标报价书
投 标 总 价
招 标 人：
工程名称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定 人
或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编制时间：

总 说 明
工程名称：
1、工程概况:建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、招标工期、投标工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等。
2、编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。
3、采用的施工组织设计。
4、综合单价包括的风险因素、范围（幅度）。
5、措施项目的依据。
6、其它需要说明的问题。
工程项目投标报价汇总表
工程名称： 第 页 共 页
序号
单位工程名称
金额（元）
1
单位工程
1.1
专业工程
1.2
专业工程
…
2
单位工程
2.1
专业工程
2.2
专业工程
…


合 计
单位（专业）工程投标报价 表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
费用名称
公式
金额（元）
1
分部分项工程
　
　
2
措施项目
　
　
2.1
施工技术措施项目
　
　
2.2
施工组织措施项目
　
　
其中
安全文明施工费
　
　

建设工程检验试验费
　
　

其他措施项目费
　
　
3
其他项目
　
　
3.1
暂列金额
　
　
3.2
暂估价
　
　
3.3
计日工
　
　
3.4
总承包服务费
　
　
4
规费
　
　
5
税金
　
　
　
合计
1+2+3+4+5
分部分项工程量清单与计价表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
项目编码
项目名称
项目
特征
计量单位
工程量
综合单价
（元）
合价
（元）
其中（元）
备注
人工费
机械费















本页小计
合 计
工程量清单综合单价计算表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
编号
名称
计量单位
数量
综 合 单 价（元）
合计
（元）
人工费
材料费
机械费
费
利润
风险
费用
小计
1
（清单编码）
（清单名称）
（定额编号）
（定额名称）
……
……

2
（清单编码）
（清单名称）
（定额编号）
（定额名称）
……
……










合 计：
工程量清单综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
项目编码
项目名称
计量单位
清单综合单价组成明细
序号
名称及规格
单位
数量
金额(元)
单价
合价
1
人工

人工费小计
2
材料


材料费小计
3
机械


机械费小计
4
直接工程费（1＋2＋3）
5
费
6
利润
7
风险费用
8
综合单价（4＋5＋6＋7）
本表只需提供电子版本
工程量清单综合单价计算表（仅适用于安装专业）
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
编号
名称
计量单位
数量
综 合 单 价（元）
合计
（元）
人工费
材料费
机械费
费
利润
风险
费用
小计
1
（清单编码）
（清单名称）
（定额编号）
（定额名称）
主材
（主材名称、规格）
……
……

2
（清单编码）
（清单名称）
（定额编号）
（定额名称）
主材
（主材名称、规格）
……
……








合 计：
工程量清单综合单价工料机分析表（仅适用于安装专业）
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
项目编码
项目名称
计量单位
清单综合单价组成明细
序号
名称及规格
单位
数量
金额(元)
单价
合价
1
人工

人工费小计
2
材料


材料费小计
3
机械


机械费小计
4
直接工程费（1＋2＋3）
5
费
6
利润
7
风险费用
8
综合单价（4＋5＋6＋7）
本表只需提供电子版本
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：
序号
项目编码
项目名称
项目
特征
计量单位
工程量
综合单价
（元）
合价
（元）
其中（元）
备注
人工费
机械费














本页小计
合 计
措施项目清单综合单价 表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
编号
名称
计量单位
数量
综 合 单 价（元）
合计
（元）
人工费
材料费
机械费
费
利润
风险
费用
小计
1
（清单编码）
（清单名称）
（定额编号）
（定额名称）
……
……

2
（清单编码）
（清单名称）
（定额编号）
（定额名称）
……
……








合 计：
措施项目清单综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
项目编码
项目名称
计量单位
清单综合单价组成明细
序号
名称及规格
单位
数量
金额(元)
单价
合价
1
人工

人工费小计
2
材料


材料费小计
3
机械


机械费小计
4
直接工程费（1＋2＋3）
5
费
6
利润
7
风险费用
8
综合单价（4＋5＋6＋7）
本表只需提供电子版本
施工组织措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
项目名称
基数
费率(%)
金额(元)
1
安全文明施工费
　
　
2
建设工程检验试验费
　
　
3
其它组织措施费
3.1
冬雨 工增加费
　
　
3.2
夜间施工增加费
　
　
3.3
已完成工程及设备保护费
　
　
3.4
二次搬运费
　
　
3.5
行车、行人干扰增加费（限市政）
　
　
3.6
提前 增加费
　
　
合计
　
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 第 页 共 页
序号
项 目 名 称
计量单位
金额（元）
备 注
1
暂列金额
2
暂估价
2.1
专业工程暂估价
3
计日工
4
总承包服务费



合 计
—
暂列金额明细表
工程名称： 第 页 共 页
序号
项 目 名 称
计量单位
暂定金额（元）
备 注






合 计
—

专业工程暂估价表
工程名称： 第 页 共 页
序号
工 程 名 称
工程内容
金额（元）
备 注






合 计
—
计 日 工 报 价 表
工程名称： 第 页 共 页
编号
项 目 名 称
单位
暂定数量
综合单价（元）
合价（元）
一
人 工
1
2
3
4
人 工 小 计
二
材 料
1
2
3
4
5
6
材 料 小 计
三
施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总 计
总承包服务费计价表
工程名称： 第 页 共 页
序号
项 目 名 称
项目价值（元）
服务内容
费率（%）
金额（元）
1
发包人分包专业工程
2
发包人供应材料






合 计
主要工日价格表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
工 种
单位
数 量
单价（元）




主要材料价格表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
编码
材料名称
规格
型号
单位
数量
单价
（元）
备 注










主要机械台班价格表
单位（专业）工程名称： 第 页 共 页
序号
机械设备名称
单位
数 量
单价（元）




十六、招标人对工程主要材料（设备）的要求
本工程部分材料（设备），招标人推荐以下生产厂商或品牌，投标人自选其一，进行报价，并在填报的主要材料（设备）品牌要求选择一览表中明确注明所选材料（设备）生产厂商或品牌等。
其中，承包人在施工时须按投标的品牌及厂家采购，采购前一个月内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购；如遇投标人自身的原因而更换的，须经发包人、监理工程师同意方可更换，而更换的品牌及厂家须在招标时发包人推荐品牌中除“相当于”外的范围内选定，价格不作调整。
主要材料（设备）品牌要求选择一览表
序号
材料（设备）名称
招标人推荐生产厂或品牌
投标人选定生产厂商或品牌（必须填报，且只能填一个）
1
恒温恒湿机组
约顿、依米康、菲尼克斯、或相当于同 品牌
2
空调变频器
ABB、日立、西门子、或相当于同 品牌
3
墙面彩钢保温板
兴铁、格满林、苏净、或相当于同 品牌
4
铝合金孔板吊顶
金属铝合金吊顶
欧陆、后肖宇虹、勤丰、建龙、或相当于同 品牌
5
配电箱主要元器件
施耐德、ABB、西门子、或相当于同 品牌
6
照明灯具
浙江阳光、三雄极光、飞利浦、雷士或相当于同 品牌
7
电线电缆
杭州中策、江苏久立、万马或相当于同 品牌
8
插座、开关
奇胜、西门子、罗格朗或相当于同 品牌
9
PVC塑胶地面
德佳、阿姆斯壮、洁福、或相当于同 品牌
10
PVC复合地板
德佳、阿姆斯壮、洁福、或相当于同 品牌
11
瓷砖、地砖
诺贝尔、冠军、斯米克或相当于同 品牌
12
乳胶漆
环保型：卡普乐尔、立邦五合一、多乐 或相当于同 品牌
13
给水管
伟星、金洲管、或相当于同 品牌
14
聚丙烯超级静音排水管
北新建材、伟星、威文、或相当于同 品牌
15
各类法兰、阀门
上海冠龙、上海开维喜、凯斯比相当于同 品牌
16
铜阀
杭特、上海“冠龙”、埃美柯、或相当于同 品牌
17
三角阀及不锈钢波纹管
杭特、上海“冠龙”、埃美柯、或相当于同 品牌
18
实验室通风柜
瀚博诺、科汇科仪、北京鸣远、或相当于同 品牌
19
气体配送专阀门和管配件
FI-LOK、HAN-LOK、DETECH、或相当于同 品牌
20
减压器和切换系统
GENTEC、AMFLO、DETECH、或相当于同 品牌
21
电动阀、传感控制器
妥思、波仕恩、phoenix或相当于同 品牌
注：
如本表选型与设计说明及招标图有矛盾的，一律以本表为准；
2、材料要求表无需带水印码，装订在投标文件中。
投标人：（盖章）
法定 人：（签字或盖章）
2012年 月 日
（封 面）
__________________________________工程
施 工 投 标 文 件
（技术标部分）
投 标 人（章）:
法定 人或被委托代理人（签字或盖章）:
日期：__________年__________月____________日
（或副本）

此页为A4空白纸，投标人只需用黑体一号字标明“正本”或“副本”字样，装订在技术投标文件第一页。
目 录
（1）技术响应情况
（2）实验室设计图完善及深化方面的合理化建议
（3）各系统配置的主要设备技术指标
（4）各系统的技术理 掌 度、系统集成要求
（5）施工组织设计（即施工管理情况）
（6）选用的材料、设备技术及性能
（7）推荐的生产厂家或品牌的选择情况
（8）维保服务情况



一、 施工组织设计
投标单位应递交完整的施工组织设计，提交包括临时设施、临时通村道路及施工道路的施工总图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括下列：
1、完整的施工方案
2、施工现场平面布置
3、保证质量、工期的措施
4、保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施
5、主要施工设备配置（表1）
6、劳动力计划（表2）
7、计划开、竣工日期和施工进度计划（表3）
8、施工平面布置图及临时用地（表4）
表1 主要施工设备配置表
序号
机械或设备名称
型号
规格
数量
国别产地
制造
年份
额定功率（KW）
生产
能力
用于施工
部位备注




注：此表需按图纸实际要求填写，应满足该工程实际需求。
表2 劳动力计划表
单位：人
工种
按工程施工阶段投入劳动力情况




注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估 劳动力计划表。
本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
表3 计划开、竣工日期和施工进度表
投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
施工进度计划应与施工方案或施工组织设 适应。
表4 临时设施布置及临时用地表
一、临时设施布置
投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
二、临时用地表
用途
面积（m2）
位置
需用时间

合计
注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
(2)若本表不够，可加附页。
二、项目管理班子配备情况
表5 主要施工 人员表
名称
编号
专业
学历
职称
年龄
一、总 部
1、企业负
2、企业技术负
3、企业分管安全生产的副经理
二、施工现场
1、项目负
2、项目专职安全员
3、项目技术负
4、项目专职施工员
5、项目专职质检员
6、项目专职资料员
7、项目专职材料员
注：此表应结合商务标中‘项目管理班子配备情况表’填写。
第五章 图纸和技术资料

第六章 工程量清单及招标控制价（后附）
第七章 附 件
附件一、开标程序
一、招标人将按投标须知前附表中所规定的时间和地点进行公开开标。
二、投标人及有关单位签到。
三、宣布开标会议开始，介绍到会单位。
四、对投标单位的法人代表人或委托代理人进行到场确认并验证其身份证原件及授权委托书。
五、由投标人推选的 或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后。
六、评标委员会先对各投标人的技术标书进行评审，
七、宣布各投标单位的技术标得分。
八、启封各投标单位的商务投标文件，唱标人宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字 。
九、评标委员会对各投标人的资格、资信和商务报价进行评审；根据各投标单位的综合得分情况，推荐中标侯选人；
十、公布评标结果， 开标会议结束。
附件二、评 标 办 法
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人原则上不派代表参加评标委员会， 参加的，经行业行政主管部门和市招管办同意，允许派1名代表参加，并采用抽签的方式产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任；评标委员会成员为五人以上的单数；专家由招标人到招标投标中心从评标专家库中随机抽取 ；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。
一、符合性审查及初步评审
评标委员会对按招标文件第二十 7款要求对所有投标人进行符合性审查，并对进入后续评审的投标人投标文件进行初步评审。
二、详细评审
（一）分值设置：总分100分：资质与业绩6分， 技术标40分，商务投标报价54分。
1、资质与业绩（6分）
1）资质分（4分）
（1）不是组成联合体参加投标得1分。
（2）投标人资质（3分）
投标人具有建筑装饰装修工程设计与施工二级（或建筑装饰装修工程专业承包二级资质加建筑装饰设计专项乙级）、机电设备安装工程专业承包二级或以上。 1分
投标人具有建筑装饰装修工程设计与施工一级（或建筑装饰装修工程专业承包一级资质加建筑装饰设计专项甲级）、机电设备安装工程专业承包二级或以上。 2分
投标人具有建筑装饰装修工程设计与施工一级（或建筑装饰装修工程专业承包一级资质加建筑装饰设计专项甲级）、机电设备安装工程专业承包一级。 3分
（以上开标需提供原件核对，无原件不得分）
2）业绩分（2分）
投标人完成过类似实验室施工安装一体化业绩超过500万人民币的项目（1、必须是检验检疫局、质量技术监 、环保局、疾控中心或其他国家权威检测机构的医学或理化分析实验室，其他实验室不计入业绩。2、仅指实验室部分，必须是实验室系统工程，仅仅完成一两个分项如实验室台柜、集中供气系统等不计入业绩，上述单位的办公用房、土建、弱电、空调、水电、非实验室部分的装饰装修等不计入业绩。）
项目1个； 2分
项目0个； 0分
（以上业绩开标时需提供合同原件核对，无原件不得分）
2、技术标评分（40分）
（1）技术响应情况（评价投标文件是否满足招标文件要求，是否按招标文件要求提供全部投标设备，包括所有附件、辅材）； 0—6分
（2）实验室设计图完善及深化方面的合理化建议（根据方案优化等方面的合理化建议等横向比较、评级打分）； 0—5分
（3）技术先进性（根据各系统配置的主要设备技术指标的先进性、合理性，以及运行能耗等情况评级打分）； 0—6分
（4）投标人对各系统的技术理 掌 度、系统集成要求是否科学先进、经济合理、实用可靠，以及采用技术规范的 '性； 0—6分
（5）施工管理情况 0—5分
根据派驻现场的工程技术管理人员专业配置、各专业工种的配置和劳动力的投入等，是否能满足本工程的施工管理的需要。以及编制的施工工期是否全面、可靠、切实可行，工作计划安排等合理性和可行性；是否充分考虑施工中与相关单位的协调配合问题等情况，横向比较、评级打分；
（6）选用的材料、设备技术及性能（横向比较、评级打分）； 0—5分
（7）推荐的生产厂家或品牌的选择情况 0—3分
（8）维保服务情况 0—4分
投标人对本项目采购的设备与系统质量、维护保养、备品备件及售后服务方面的承诺（根据质保期、保修内容、操作培训、服务响应及售后服务力量的配备等情况，评级打分）；
3商务标评分54分
（1）评标基准价确定：
评标基准价：有效投标人的投标报价的算术平均值为评标基准价；如有效标少于三家，经评标委员会认定投标价仍具有竞争性，则有效标的平均价与有效标的最低价再次平均，得到的数值为评标基准价。各有效投标人的投标报价与评标基准价对比，计算出其投标报价评分值：投标报价等于评标基准价的得54分。
（2）计算单个投标报价得分。各有效投标报价每高于评标基准价一个百分点扣2分，低于一个百分点扣1分，以此求出各投标人投标报价的得分。不为整数时按直线插入法 ，计算结果小数点保留两位小数。
4综合评定
有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的的总和。
评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分相同的，按商务报价由低到高顺序排列；商务报价相同的，由投标人抽签决定排列前后。
若经评审后的有效投标单位数量不足3家时，评标委员会认为投标仍然具有竞争性，可以继续进行评标，否则，招标人将依法重新组织招标。
三、定标办法
1、评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分从高到低排序一至三名中标候选人名单。
四、 中标人
评标结束后，招标人将公示中标结果，公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。
五、评标保密
招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
六、评标监督
评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理由。
丽水出入境检验检疫局综合实验用房实验室装修、设备采购及安装工程施工招标文件 第 页 共 页